AllgemeineGeschäfts-bedingungen – WITEC SANITÄR HEIZUNG KLIMA

Allgemeine
Geschäfts- bedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Aufträge und Leistungen der WiTec SHK, Kevin Wittenbeck, Stutensee. Mit der Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber diese Bedingungen an.

Unternehmen

WiTec SHK

Inhaber

Kevin Wittenbeck

Stand

März 2025

Gültig ab

März 2025

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen WiTec SHK, Kevin Wittenbeck, Lessingstr. 2, 76297 Stutensee (nachfolgend „Auftragnehmer”) und dem jeweiligen Auftraggeber über die Erbringung von Handwerksleistungen im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik.

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.

Angebot & Vertragsabschluss

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt zustande durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Ausführung der Leistung.

Kostenvoranschläge sind grundsätzlich unverbindlich und können bis zu 15 % überschritten werden, ohne dass eine gesonderte Ankündigung erforderlich ist
Bei erheblichen Abweichungen (über 15 %) wird der Auftraggeber unverzüglich informiert
Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung, um wirksam zu sein
Änderungswünsche nach Vertragsabschluss werden nach Aufwand berechnet

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt die vereinbarten Handwerksleistungen nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Maßgeblich für den Umfang der Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung.

Leistungsbereich	Umfang
Sanitärinstallation	Installation, Reparatur und Wartung von Sanitäranlagen
Heizungsanlagen	Installation, Wartung und Instandsetzung aller gängigen Heizsysteme
Klimatechnik	Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Klimaanlagen
Notfallservice	24-Stunden-Bereitschaft, Einsatz nach Verfügbarkeit

Ausführungsfristen & Termine

Termine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Beginn und Fertigstellung hängen von der rechtzeitigen Klärung aller technischen und kaufmännischen Fragen sowie der termingerechten Erfüllung der Pflichten des Auftraggebers ab.

Verzögerungen durch höhere Gewalt, Lieferengpässe oder unvorhergesehene Umstände berechtigen nicht zu Schadensersatzforderungen
Bei Terminverschiebungen seitens des Auftraggebers können entstehende Mehrkosten in Rechnung gestellt werden
Notfalleinsätze werden vorrangig bearbeitet, können jedoch andere laufende Aufträge verzögern

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Voraussetzungen rechtzeitig zu schaffen. Hierzu gehören insbesondere:

Freier, sicherer Zugang zu allen Arbeitsorten und Anlagen
Bereitstellung von Strom und Wasser zur Nutzung während der Arbeiten (kostenlos)
Rechtzeitige Mitteilung aller für die Ausführung relevanten Informationen (Leitungsverläufe, Baupläne etc.)
Sicherstellung, dass Räumlichkeiten vor Arbeitsbeginn geräumt und zugänglich sind
Abnahme der fertiggestellten Leistung innerhalb von 5 Werktagen nach Fertigstellungsmeldung

Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, gehen daraus entstehende Verzögerungen und Mehrkosten zu seinen Lasten.

Preise & Zahlung

Es gelten die im Angebot ausgewiesenen Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich in Euro.

Fälligkeit: Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar
Vorauszahlung: Bei größeren Aufträgen kann eine Anzahlung von bis zu 30 % des Auftragswertes verlangt werden
Verzugszinsen: Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet
Materialpreise: Materialmehrkosten durch Lieferantenpreiserhöhungen können weitergegeben werden
Aufmaß: Abgerechnet wird nach tatsächlich erbrachter Leistung gemäß Aufmaß

Bankverbindung & Kontakt für Rechnungsfragen:

Bei Fragen zu Rechnungen wenden Sie sich bitte direkt an uns:

Gewährleistung & Mängelhaftung

Für die erbrachten Handwerksleistungen gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Der Auftragnehmer gewährt auf seine Arbeiten eine Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (§ 634a BGB).

Leistungsart	Gewährleistungsfrist
Handwerksleistungen (Werkverträge)	5 Jahre ab Abnahme
Eingebaute Materialien & Produkte	Gem. Herstellergarantie (mind. 2 Jahre)
Wartungsarbeiten (Dienstleistungen)	2 Jahre ab Leistungserbringung

Haftungsbeschränkung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).

Die Haftung ist in diesem Fall begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

Hinweis: Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Eigentumsvorbehalt & Materialien

Gelieferte und eingebaute Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese pfleglich zu behandeln.

Nicht verbrauchtes Material, das nach Fertigstellung übrig bleibt, verbleibt beim Auftragnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Kündigung & Auftragsrücktritt

Aufträge können vom Auftraggeber jederzeit gekündigt werden. In diesem Fall sind die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen sowie nachweisliche Aufwendungen und entgangener Gewinn zu vergüten.

Bei kurzfristiger Stornierung (weniger als 24 Stunden vor Arbeitsbeginn) wird eine Ausfallpauschale von 50 % des vereinbarten Auftragswertes fällig

Datenschutz

Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Vertragserfüllung und -abwicklung verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers (Stutensee / Landkreis Karlsruhe).

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

Fragen zu diesen AGB? Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung: